单位授权委托书

时间:2024-02-17 13:04:26
单位授权委托书【荐】

单位授权委托书【荐】

被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益,被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔委托事项。在充满活力,日益开放的今天,很多时候处理事务都会使用到委托书,还是对委托书一筹莫展吗?下面是小编整理的单位授权委托书,仅供参考,欢迎大家阅读。

单位授权委托书1

一、委托监理单位:XX监理有限公司

二、总监理工程师:XXX;专业监理工程师:XXX;监理员:XXX

三、委托监理工程范围和内容:

1、监理范围:XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。

2、监理工作内容:施工阶段监理。

四、监理单位在委托的工程范围,享有以下权利:

1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。

2参与工程结算的审查。

3、选择工程总承包的建议权。

4、选择工程分包人的认可权。

5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

6、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议,如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

7、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

8、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

9、征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

11、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

12、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人,在监理过程中如发现工程承包人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

五、建设单位赋予监理工程师的权力是:

1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求

的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的,或者可能产生工程质量或安全隐患的,有权要求建筑施工单位改正。

3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备,未经签字认可,不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备,要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序施工。

4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可,不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用,须报建设单位审核,并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。

5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人,并有权向有关主管部门反映。

7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。

8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。

9、施工组织协调上的主持权。

在特殊情况下,如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时,监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业,或必须采取的其他措施。

XX公司

法人代表:

20xx年6月20日

单位授权委托书2

本授权委托书声明:我xxx(姓名)系xxx(总公司名称)的法定代表人,现授权委托xxx(分公司名称)的xxx(姓名)为我公司签署xxx工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的xxx工程投标文件的内容。

代理人无转委托权,特此委托。

代理人:xxx

性别:x

年龄:xx

身份证号码:

投标人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权委托日期:20xx年xx月xx日

单位授权委托书3

xxx财政局 :

根据x政〔20xx〕第55文件和x财办〔20xx〕第15、16号文件精神和有关规定,兹委托你单位对xxx市xx区xxxx中学新建xxxxxxxxxxxx等工程进行评审,该工程已竣工,造价约xx万元,经相关部门验收合格。请按照国家有关政策、法规及预算定额规定,本着客观、公平、公正的原则认真进行评审及时为我们出具评审报告。

xxx市xxx区xxxxxxx中学

二0一一年八月十九日

项目主管部门领导签署意见:

财政部门领导签署意见:

单位授权委托书四

我单位 授权 (身份证号 ) 为我单位及我单位所属职工代为办理住房公积金相关业务的经办人员,具体权限为登记、开户、变更单位或职工信息、汇(补)缴、提取、封存、转移、销户等事宜。

单位盖章(公章):

法定代表人签字(或盖章):

经办人签字:

年 月 日

单位授权委托书五

____________财政局:

本人因在外地,不能亲自办理会计从业资格证调转出相关手续,现委托 同志作为我的合法代理人全

权代表我办理会计从业资格证调转出相关事宜,请 财政局 予以办理。

对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。 委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。

____________________

委托人(签章):_______

____________________

被委托人(签章):_______

_____年____月____日

单位授权委托书4

因办理本单位电信业务,现授权___ _ ____(被委托人)代为办理如下业务: 一、代为办理的电信业务如下(请在相应业务类型里打√):

委托是一个类,它定义了方法的类型,使得可以将方法当作另一个方法的参数来进行传递,这种将方法动态地赋给参数的做法,可以避免在程序中大量使用If-Else(Switch)语句,同时使得程序具有更好的可扩展性。

说明

凡有关协议的通知,请求或其他通讯往来,须以文字为准,可采用电子邮件、书信、电传、电报等方式传递。本协议自双方签字日起生效,一式二份,当事人各执一份。

1、对于“新装”的客户,办理的业务套餐和资费最终以电信业务回执为准。

2、对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由 承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

二、本单位(委托单位)承诺以上所填写资料真实有效,并愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。

三、被委托人承诺所提交的资料真实有效,若委托单位对于本次业务办理有异议,被委托人愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。

委托单位负责人签名: 被委托人签名: 委托单位盖章: 被委托人身份证号码: 联系电话: 联系电话: 日期: 日期:

单位授权委托书5

致xxxx食品工业园有限公司 :

我司委托本司员工XX性别:XX ,身份证号:4306241983XXXXXXXX 到贵单位办理消防报警主机面膜更换及调试,费用共计:贰仟肆佰元(2400元) 事宜, 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位将费用打入以下账户。

账户名称:中国建设银行,西沙路支行

账号:622700035XXXXXXXXXXX

名称:陈xx

委 托 期 限: ___年9月3日至___年9月30日

  委托人(盖公章):

  ___年___月___日

单位授权委托书6

委托人:xxx

法定代表人:xx通讯地址及电话:xxxxxxxxxxx

受委托人:xxx

姓名:xxx工作单位:xxxxxxx

职务:xxxx执业证或身份证号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

联系电话:xxxxxxxxxxxxx通讯地址:xxxxxxxxxxxx

姓名:xxx工作单位:xxxxxxxxxxxxx

职务:xxx执业证或身份证号:xxxxxxxxxxxx

联系电话:xxxxxxxxx通讯地址:xxxxxxx

现委托上列受委托人在委托人与因纠纷一案中,代委托人领取开庭传票、民事起诉状、证据材料等庭前法院送达的资料。委托期限自授权委托之日起至前述事项办理完毕止。委托人若确须委托受托人开庭的,将另行签发授权委托书。

代理人的代理权限为:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

代理人的代理权限为:xxxxxxxxxxxxxx

委托人(签章):xxxxxxxxxxxx

20xx年x月x日

单位授权委托书7

委托单位名称:

法定代表人:

受委托人:

现委托在我与一案中,作我参加诉讼的委托代理人。

委托权限如下:

1、代为立案。

2、参与诉讼,承认、放弃、变更诉讼请求。

3、代为调解、和解。

4、代收法律文书。

委托单位xx(盖章)

年 月 日

单位授权委托书8

委托公司:_____________身份证号:__________________

被委托公司:____________身份证号:__________________

由于公司工作繁忙,不能亲自办理______的相关手续,特委托________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托公司在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任。

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。

委托公司:________________

被委托人:_______________

________年_____月_____日

单位授权委托书9

委托人:

住所:

法定代表人: 职务:

电话:

受委托人:姓名:? 北京松梅律师事务所律师

电话:

姓名:工作单位:

职务:

现委托上列受委托人在我方与一案中,作为我方的代理人。受 委托人的代理权限为 :

1、 代为递交和签收法律文书、收集相关证据;

2、 代为参加诉讼,陈述事实和理由,出示证据和质证;

3、 代为答辩和辩论;

4、 代为申请回避和控告 等 ;

5、其它事项:

以下为对受委托人 的特别授权:

1、 代为承认、放弃、变更诉讼请求 或提起反诉 ;

2、 代为进行和解、调解、申请执行并收取执行款等。

3、 其它:

委托人 (盖章 ) :

法定代表人:

年 月 日

北京松梅律师事务所电话:*****

单位授权委托书10

致 :

我司委托本司员工 性别: ,身份证号: 到贵单位办理 事宜, 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任。请贵单位给予协助,谢谢!

委托期限:

委托人(盖公章):

年 月 日

单位授权委托书11

本授权委托书申明:我xxxxxxxx(姓名)系xxxxxxxx(公司名称)的.法定代表人,现授权委托我公司的xxxxxxxx(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义前来贵单位xxxxxxxx(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人:xxxxxxxx性别:xxxxxxxx年龄:xxxx单位:xxxxxxxx

部门:xxxxxxxx职务:xxxxxxxx代理人身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxx

单位名称(盖章):法定代表人(签字):xxxxxxx代理人(签字):xxxxxxx

日期:20xx年xx月xx日

单位授权委托书12

授 权 委 托 书

今委托×××(身份证号××××××××××××××××××)为××(单位或者公司)的代理人,全权代表我公司或单位前去贵处(明确的单位或公司)办理×××××××(具体的业务)。我公司对代理人依规定办理的有关事宜均承担法律责任。

委托人:(签章)(签字)

代理人:(签章)(签字)

  单位或公司名称

  ××××年××月××日

单位授权委托书13

你委受理与我方的劳动人事争议一案,依照法律规定,特委托下列人员为我方代理人:

(1)姓名:工作单位:

年龄:性别:

职务:电话:

与委托人的关系:

(2)姓名:工作单位:

年龄:性别:

职务:电话:

与委托人的关系:

代理权限为下列第2项:

1。一般代理:有权代为提起仲裁申请,递交证据材料,签收法律文书,参加仲裁活动。

2。特别授权:除有一般代理权限外,还有权代为承认、放弃、变更、增加仲裁请求,进行和解、调解,提起反申请等。

3。代理权限:

委托人(签章)

受委托人:(签章)

年月日

注:

1。本委托书一式三份,一份提交给仲裁委员会,一份交受委托人,一份委托人留底。

2。委托人是用人单位的,须加斧章;

3。受委托人诗民的,还应当提交受委托人身份证复印件;是律师的,还应当提交律师事务所所函。(关于委托代理人的相关规定见背面)

(广东省劳动争议仲裁委员会粤劳仲[20xx]8号)

第二条当事人委托代理人参加仲裁活动的,由劳动争议仲裁委员会对代理人资格进行审查。

第三条职工当事人委托并特别授权代理人参加仲裁活动的,除经劳动争议仲裁委员会批准的以外,本人仍应出庭参加仲裁庭审。

第五条当事人应在开庭前将授权委托书送交劳动争议仲裁委员会。代理人的代理权限发生变更或被解除代理的,当事人应当书面告知劳动争议仲裁委员会。劳动争议仲裁委员会应通知对方当事人。

第六条当事人可以委托下列人员作为代理人:

(一)律师;

(二)当事人的近—亲属;

(三)有关的社会团体或者所在单位推荐的人;

(四)有正当理由经劳动争议仲裁委员会许可的其他公民。

无民事行为能力、限制民事行为能力或者可能损害被代理人利益的人,以及劳动争议仲裁委员会认为不适合作代理人的人,不能作为劳动仲裁代理人。

第七条当事人委托律师作为代理人的.代理人应提交律师事务所开具的介绍信,仲裁工作人员应查验律师执业证书。

第八条当事人委托近—亲属为代理人的,应提供当事人户籍所在地公安机关出具的亲属证明或机关出具的亲属关系证明书。

第十条有正当理由经劳动争议仲裁委员会许可的其他公民.主要指以下情形之一:

(一)取得了法律职业资格证或律师资格证的公民;

(二)获得企业法律顾问资格的公民;

(三)从事法学研究、教育工作的公民;

(四)从事劳动保障部门、工会组织、企业协会工作的公民:

(五)法律规定的其他法律工作者。

第十三条公民代理人参加劳动仲裁活动不得向当事人收取报酬。当事人与代理人应签订不收费的协议书,并提供给劳动争议仲裁委员会。不向劳动争议仲裁委员会提供不收费协议的,劳动争议仲裁委员会有权取消其代理资格。

第十四条委托代理人提供虚假证明、证件,欺骗劳动争议仲裁委员会的,劳动争议仲裁委员会应当取消其代理资格。

单位授权委托书14

委托人名称:________

法定代表人:________

职务:________

受托人姓名:________

性别:________

职务:________

工作单位:________

地址:________

电话:________

传真:________

邮编:________

受托人姓名:________

性别:________

职务:________

工作单位:________

电话:________

邮政编码:________

现委托上列受托人作为我单位与纠纷一案的代理人。

代理人的代理权限为:代为提出、变更、放弃诉讼请求,代为提出反诉、上诉,代为和解,代签法律文书等特别授权。

代理人的代理权限为:同上。

委托单位:(盖章)

法定代表人:________(签名/盖章)

________年________月________日

单位授权委托书15

现委托我单位员工刘井权 (身份号: )为 社会山东苑工程设计单位项目负责人,代表本单位认真履行项目负责人相应职责,按合同约定行使工程设计及设计指导工作,对设计成果负责。

法 人:(签章)

被委托项目负责人:(签字或盖章)

委托公司盖章:

年 月 日

《单位授权委托书【荐】.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式